Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado 2022, comentado, concordado e ilustrado. Contenido mínimo de las ofertas. La persona jurídica que por su tipo societario no se encuentre obligada a inscribir en Registros Públicos su distribución accionaria presenta copia del libro de matrícula de acciones y copia de la hoja donde conste la legalización de la apertura del libro o copia de la escritura pública o copia del acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde figure dicha información, según corresponda, en la cual figuren sus socios, así como el número de acciones que le corresponde a cada uno de ellos y su fecha de ingreso. Número de recibo y fecha del pago se establezca en el TUPA del OSCE. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. 190.6. Buscador de Interpretación Normativa, Ley N° 30225 Actualizado al 30/09/2022Premio Buenas Prácticas 2015 #gobpe Saltar a contenido principal Comunicado N° 01-2023-OSCE VER MÁS ¿Hasta cuándo las entidades públicas podían identificar contratos CAS a plazo... TUO del Código Procesal Civil [actualizado 2022], Nuevo Código Procesal Penal peruano [actualizado 2022]. Que, en relación con el componente de Gestión de Adquisiciones, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece normas orientadas a maximizar el valor … Zoom: Clase en vivo sobre nulidad manifiesta y proceso de desalojo…. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció disposiciones en materia de contrataciones pública que realicen las entidades estatales a fin de contribuir a la reactivación de la economía peruana afectada por la emergencia a consecuencia del coronavirus o covid-19. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de acreditar a los socios, fecha de ingreso y distribución de acciones, presenta copia del certificado que emite el organismo pertinente (bolsa de valores) o documento suscrito por el órgano de administración que cuente con facultades para realizar dichas declaraciones. Para desempeñarse como árbitro en los arbitrajes ad hoc, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del OSCE (RNA-OSCE). resumen que, mediante el decreto legislativo n° 1444 se modificó la ley n° 30225, ley de contrataciones del estado, a fi n de impulsar la ejecución de políticas públicas nacionales y sectoriales mediante la agilización de los procesos de contratación; así como fortalecer al organismo supervisor de las contrataciones del estado y a la central de … En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el proveedor debe presentar la copia de los Estados Financieros Situacionales conteniendo como mínimo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables respectivas, debidamente firmados por el órgano de administración de la matriz, a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio económico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los parámetros de medición de solvencia económica establecidos para el RNP. En este caso también corresponde la suspensión del contrato de supervisión, aplicándose la regla contenida en el presente numeral. e) Compromiso según formato aprobado por el OSCE de someterse a la evaluación y capacitarse durante el periodo de inscripción en materia de derecho administrativo y contrataciones con el Estado. El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento e integración definitiva a través del SEACE es de doce (12) días hábiles, y se computa desde el día siguiente de que la Entidad registra en el SEACE los documentos previstos en el TUPA del OSCE y en la Directiva correspondiente. Vigente desde el 03 de abril de 2017, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225. Aumento de Capacidad Máxima de Contratación para Ejecutores de Obras. 3. Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. 5. Acreditar experiencia en ejecución de obras culminadas en el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: – Copia de la autorización de la Entidad contratante para la celebración del subcontrato. “Artículo 109. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos decimales.”, “Artículo 53. b) Contrato de consorcio, de ser el caso. “Artículo 81. Asignación de especialidad y de categoría a los consultores de obras, 16.6. Evaluación de ofertas económicas. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el documento en idioma original y no en la traducción. Inscripción en el Registro Nacional de Árbitros. Son condiciones para inscribirse en el RNA-OSCE las siguientes: b) Contar con la siguiente formación mínima: Capacitación en contrataciones del Estado realizada por universidades, no menor de ciento veinte (120) horas académicas; o de ser docente universitario acreditar como mínimo dos (2) años, cuatro (4) semestres o doscientos cuarenta (240) horas académicas en contrataciones del Estado. d) Copia del expediente de contratación completo en archivo digital. 2.2.3 Cumplen las condiciones y siguen el procedimiento y requisitos previstos para la inscripción de Ejecutores de Obras, salvo en lo concerniente a la asignación de Capacidad Máxima de Contratación, en cuyo caso cumplen los requisitos del procedimiento de Aumento de Capacidad Máxima de Contratación. g) Los gobernadores regionales y los alcaldes. Constancia de capacidad libre de contratación. El objeto se determina en función a la naturaleza de la contratación. Ley N.° 30225. Premio Buenas Prácticas 2015. Núm. El procedimiento es de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo y tiene un plazo de treinta (30) días hábiles. Copia de la escritura pública inscrita en Registros Públicos o ante autoridad competente en su país de origen o copia del documento oficial emitido por la autoridad registral, institución o autoridad competente en su país de origen, que acredite que su objeto social, fines y/o actividades correspondan a la provisión de bienes y/o servicios. Para desempeñarse como árbitro, conforme a lo previsto en el numeral 242.1 del artículo 242, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros (RNA-OSCE). Incorporar el literal h) al numeral 264.1 del artículo 264 del Reglamento de la Ley N° 30225, … Comentarios. El ejecutor de obra podrá acreditar experiencia en ejecución de obras culminadas en el extranjero y/o en el Perú fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado según lo siguiente: d) Procedimiento de inscripción de ejecutores de obras, persona jurídica extranjera. Núm. ... Congreso de la República. 3.2 Consultas de entidades públicas sobre la normativa de contrataciones del Estado. 3.3. c) Contar con obras nuevas que no se encuentren inscritas en el módulo del registro de experiencia. que, el artículo 3 del texto único ordenado de la ley nº 30225, ley de contrataciones del estado, aprobado por decreto supremo nº 082-2019-ef, establece el ámbito de aplicación de las entidades a las cuales le resulta extensible, a efecto de dar cumplimiento al citado cuerpo normativo al momento de tramitar los procedimientos de contrataciones de … b) Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad o la que haga sus veces; y técnico, de ser necesario, que explique el tema materia de consulta y plantee el análisis de la Entidad respecto de las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que son materia de consulta. Que, lo establecido en el Decreto Supremo Nº 042-2022-RE, se encuentra alineado con lo dispuesto en la referida Ley Nº 29963 y con la Ley Nº 30154 “Ley que regula un procedimiento especial de contratación para la realización en el Perú de transmisiones del mando supremo y de cumbres internacionales declaradas de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con … 2. El consultor de obra puede ampliar la categoría asignada mediante el procedimiento de ampliación de categorías para consultores de obras, lo cual le permite participar en procedimientos de selección que tengan por objeto consultorías de obras de mayor valor referencial. El OSCE implementa el Sistema Electrónico Arbitral (SEA-OSCE) como principal herramienta virtual para la sistematización de la información arbitral a su cargo, conforme a lo establecido en la Directiva que se apruebe para tal fin.”, CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD DEL OSCE, Presentan denuncia constitucional contra Francisco Sagasti y dos exministros del Interior, URGENTE: Fiscal de la Nación abre investigación contra Dina Boluarte por…, Feminicidio: las características del arma y su idoneidad denotan la posibilidad…, Cinco presupuestos de toda desvinculación procesal [Casación 616-2021, Junín], Confirman suspensión de servidor responsable de la contratación de ‘Richard Swing’…, El paso del tiempo hace imposible la realización de una pericia…, Ideas de regalos por Navidad para abogados y abogadas, LP busca la revancha en partido de fútbol contra el Instituto…, 7 series de Netflix que debes ver si eres abogado o…, Hacia un diagnóstico para el mercado laboral peruano, Deloitte: ¿qué mecanismos legales se debe emplear para reemplazar la firma…, Cuando un juez sufre por un hijo… [publicación viral], Padre cambia de género en sus documentos porque en su país…, Seminario: Liderazgo y habilidades blandas para profesionales del derecho, El rey de los ternos en Gamarra… estudió derecho. 20.2. La persona jurídica que por su tipo societario no se encuentre obligada a inscribir en Registros Públicos su distribución accionaria, presenta copia del libro de matrícula de acciones y copia de la hoja donde conste la legalización de la apertura del libro o copia de la escritura pública o copia del acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde figure dicha información, según corresponda, en la cual figuren sus socios, así como el número de acciones que le corresponde a cada uno de ellos y su fecha de ingreso. Director: Roger Vilca | Fundador: Roger Vilca. 231.1. El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. 2.1.4.2. Cuando en dichos documentos no figure la distribución de acciones y/o la fecha de ingreso de los socios, presenta copia del documento similar al libro de matrícula de acciones y copia de la hoja donde conste la legalización de la apertura del libro o copia de la escritura pública o copia del acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde figure dicha información, según corresponda. Incorporan el literal h) al numeral 264.1 del artículo 264 y de la Decimocuarta Disposición Complementaria Transitoria Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (D.S. en caso el título universitario se encuentre registrado en el Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU, no se requiere presentar copia de dicho título. Acreditar experiencia en ejecución de obras culminadas en el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: – Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, que indique el nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de participación en consorcio de ser el caso; descripción de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de ejecución, fecha de culminación de obra, fecha de recepción de obra y monto final de obra (solo el componente de obra). 190.5. 4. b.1.3) Contar con solvencia patrimonial que evidencie el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto. En los casos a que se refieren los literales h) y j) del numeral precedente, el impedimento se restringe al ámbito sectorial al que pertenecen esas personas.”, “Artículo 244. Las contrataciones pueden contemplar alguna de las siguientes modalidades de contratación: a) Llave en mano: Aplicable para la contratación de bienes y obras. Copia de documento oficial emitido por autoridad registral, institución o autoridad competente en su país de origen, según sea el caso, que acredite la información actualizada declarada en el formulario oficial respecto de la conformación jurídica de la matriz, o, en su defecto, copia de la escritura pública, donde conste su inscripción ante entidad similar a Registros Públicos o ante autoridad competente en su país de origen. Inicia sesión (Iniciar sesión) … t) Las personas a las que se refiere el literal m) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. Son requisitos para rendir el Examen de Certificación: a) Número de recibo que incluye el número de DNI del postulante y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE. [Informe 002844-2022-Servir-GPGSC], Establecimientos podrán emitir facturas sin número de RUC a turistas para la devolución del IGV [Res. e) Procedimiento de reinscripción de consultores de obras, persona natural nacional. Presentación de ofertas. Constancia de Capacidad Libre de Contratación. b.3) Nivel 3 Avanzado: Contar con título profesional técnico o Bachiller Universitario y con un mínimo de 7 años de experiencia general, de los cuales por lo menos 4 años son de experiencia relacionada a contrataciones públicas. Examen JNJ: Veintiún preguntas sobre derecho constitucional. Artículo 1.- Apruébase el Reglamento que norma la personería jurídica de las Comunidades Campesinas y los Títulos III y V de la Ley General de Comunidades Campesinas, y que consta de los Títulos, Capítulos y Artículos: 4.1. 6. La sucursal cuenta con representante legal inscrito ante SUNARP; o. b) No Domiciliada (Principal o Matriz): Persona jurídica extranjera que no ha constituido sucursal en el Perú. Buscador de Interpretación Normativa, Ley N° 30225, modificada por D.L. – Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista principal, que indique: entidad contratante, procedimiento de selección, subcontratista; supervisor de obra, ubicación de la obra, objeto del subcontrato de obra, fecha de suscripción del subcontrato, monto del subcontrato, plazo de ejecución del subcontrato de obra, días de ampliación de plazo otorgado, fecha de culminación del subcontrato de obra, fecha de recepción del subcontrato de obra, fecha de liquidación del subcontrato de obra, número de adicionales del subcontrato de obra, monto de las penalidades por retraso u otro; monto de los adicionales del subcontrato de obra, monto de los deductivos del subcontrato de obra, y monto total del subcontrato de obra. El ejecutor de obra puede aumentar su capacidad máxima de contratación mediante el procedimiento de aumento de capacidad máxima de contratación para ejecutores de obras. 5. Memorando N° 01093-2022-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; ... 68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, ... el segundo párrafo del numeral … Las legalizaciones o la Apostilla constan en el documento en idioma original y no en la traducción. Los plazos y procedimientos para la designación y aceptación de árbitros en arbitrajes ad hoc se establecen en la directiva aprobada por el OSCE.”, “Artículo 231. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del último ejercicio económico de la persona que solicita su inscripción conteniendo como mínimo la copia del Dictamen de auditor independiente, y las copias del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables respectivas. Atiende La Escuela es Nuestra más de 14 mil planteles Conafe en 2022: SEP Nuevo. Para su aprobación, el expediente de contratación contiene: a) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco; b) La fórmula de reajuste, de ser el caso; c) La declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión o la aprobación de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación reguladas en la normativa aplicable; d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos; e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar la entrega parcial del terreno, de ser el caso; f) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda; g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda; h) La indagación de mercado realizada, y su actualización cuando corresponda; i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda. 178.1. Procedimientos de selección, 53.3. Son requisitos para solicitar las consultas sobre la normativa de contrataciones los siguientes: 3.1 Consultas del sector privado o sociedad civil sobre la normativa de contrataciones del Estado. * Ejecución de obras culminadas en el extranjero. d) Aprobar la evaluación de conocimientos, con una nota mínima de catorce (14) y la entrevista personal. f) No haber sido excluido o suspendido del RNA – OSCE. Dicho procedimiento es de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo y tiene un plazo de treinta (30) días hábiles.”, “Artículo 20. Sistema de Busqueda Normativa SCIJ. ... el articulo 18 del Reglamento de la Ley N° 31419, aprobado mediante Decreto Supremo N° 053-2022-PCM precisa los requisitos minimos para los cargos o puestos de directives del nivel ... Catalogo2022_actualizado. 212.1. Optar, en el caso de personas jurídicas extranjeras, por inscribirse en el RNP como: a) Domiciliada (Sucursal): Persona jurídica extranjera que ha constituido una sucursal en el Perú, inscrita en SUNARP. “Artículo 9. 4. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. f) Los Titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo. Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) [actualizada 2022] ... Modificar el Reglamento de la Ley N° … El valor estimado de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a quince (15) UIT.”, “Artículo 107. 178.2. La oposición, omisión o demora en el cumplimiento de dicho mandato supone, sin excepción alguna, una infracción al deber de colaboración con la Administración que, en el caso de las Entidades, se pone en conocimiento de su Órgano de Control Institucional para la adopción de las medidas a que hubiere lugar. j) No haber sido destituido o despedido de la función pública y/o jurisdiccional o no haber sido despedido por falta grave de la función privada. 73.2. 190.7. El pronunciamiento que emite el OSCE se encuentra motivado e incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto trascendente de las bases y realiza la integración definitiva. El ejecutor de obra podrá acreditar experiencia en ejecución de obras culminadas en el extranjero y/o en el Perú fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado según lo siguiente: En caso de ejecución de obras culminadas en el extranjero: – Copia del contrato de ejecución de obra. Dispónese la publicación del presente Decreto Supremo y del Anexo N° 2 “Condiciones y Requisitos de los Procedimientos Administrativos y los Servicios prestados en exclusividad del OSCE” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado en su artículo 3, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. – Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad competente, en caso corresponda, por la naturaleza de la obra. La persona jurídica que por su tipo societario no se encuentre obligada a inscribir en Registros Públicos su distribución accionaria presenta copia del libro de matrícula de acciones y copia de la hoja donde conste la legalización de la apertura del libro de apertura o copia de la escritura pública o copia del acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde figure dicha información, según corresponda, en la cual figuren sus socios, así como el número de acciones que le corresponde a cada uno de ellos y su fecha de ingreso. f) Para acreditar la formación mínima conforme a la condición prevista en el numeral 6.2.b: f.1) Copia de certificados, constancias, diplomados u otros programas de estudios especializados similares, maestrías, doctorados que acrediten la especialización. Copia de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta tercera categoría del último ejercicio gravable declarada a la SUNAT y la constancia de presentación respectiva; o en su defecto, la copia de los Estados Financieros Auditados individuales del último ejercicio económico, conteniendo como mínimo copia del Dictamen de auditor independiente; y las copias del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables respectivas; o consignar en el formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, cuando acredite no haberse encontrado obligado a presentar la última declaración de Renta tercera categoría a SUNAT y cuente con más de seis (6) meses de actividades económicas. Los documentos a los que se refiere el literal e) del numeral 139.1 son subsanables cuando el ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentran prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción.”, “Artículo 142. Procedimientos de selección, Artículo 72. 2.2. Nº 308-2022-EF) | Actualidad Gubernamental 107.2 PERÚ COMPRAS es la Entidad encargada de realizar las Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1018, el Decreto Supremo que se emita para tal efecto, así como en los dispositivos y documentos de orientación que emita dicha Entidad. N° 1444. c.3) Contar con información actualizada de la matriz, inscrita en la autoridad competente en su lugar de constitución, respecto de la fecha de constitución, capital social suscrito y pagado, patrimonio, número total de acciones o participaciones, valor nominal, objeto social, fecha de designación de los miembros de los órganos de administración y del representante legal, y fecha de adquisición de la condición de socio, participacionista o titular, según corresponda. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado y sus modificatorias; ... actualizado de la inversión; Que, el artículo 212.1 del T.U.O de la Ley N° 27444 ... Que, mediante … 2.3. Los documentos provenientes del extranjero son expedidos por autoridad, institución o persona competente en su lugar de constitución y cuentan con las legalizaciones de las Oficinas Consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú o con Apostilla en el caso de países integrantes del Convenio de la Haya. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Referencias Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra … En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe presentar cronograma mensual de las amortizaciones durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el “total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, debidamente firmados por el órgano de administración de la matriz. El procedimiento de inscripción de árbitro en el RNA-OSCE es de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo y tiene un plazo de treinta (30) días hábiles. g) No encontrarse incurso en algunos de los supuestos de impedimentos establecidos en el artículo 231 del Reglamento. La solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 se efectúa por escrito a la Entidad como máximo dentro de los cinco (5) días de conocido el hecho. 2022-12-25 13:00:00 -0600. Que las personas naturales o jurídicas no se encuentren con sanción vigente de inhabilitación ni tengan suspendido su derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado. Ley N° 30225 Reglamento Contrataciones del Estado Reglamento de la Ley Nª30225 Ley de Contrataciones del Estado 31 de diciembre de 2018 Reglamento de la Ley Nª30225 Ley de Contrataciones del Estado Esta norma pertenece al compendio INFORMACIÓN ADICIONAL … Los documentos provenientes del extranjero son expedidos por autoridad, institución o persona competente en su lugar de constitución y cuentan con las legalizaciones de las Oficinas Consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú o con Apostilla en el caso de países integrantes del Convenio de la Haya. La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo. Según lo dispuesto en los literales a), b) y c) del artículo 52 de la Ley, el OSCE adopta las medidas necesarias para ejercer la supervisión de las contrataciones, pudiendo requerir para tal efecto, a través del SEACE u otro medio, información y la colaboración de todas las Entidades que correspondan. b) Procedimiento de inscripción de consultores de obras, persona natural extranjera, – Copia del contrato de consultoría de obras, c) Procedimiento de inscripción de consultores de obras, persona jurídica nacional. Tratándose de compras corporativas, el postor formula su oferta considerando el monto por cada Entidad participante. g.3) Copia del contrato, el mismo que incluye el detalle de las funciones desempeñadas. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. Documentos. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el documento en idioma original y no en la traducción. Consultas, observaciones e integración de bases. En caso cuente con menos de seis (6) meses de actividades económicas debe acreditar su capital con copia del Libro Contable que corresponda, en el que se muestre el registro de la cuenta Capital. 1.3. Procedimiento ante el Tribunal, Artículo 139. Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos; así como las empresas bajo el ámbito de FONAFE pueden contratar obras que incluyan el diseño y construcción a través de las modalidades llave en mano que incluye el expediente técnico de obra, o concurso oferta, según corresponda, siempre que el presupuesto estimado del proyecto o valor referencial corresponda a una Licitación Pública y que por su naturaleza utilice el sistema de suma alzada. Este dinero no sale del salario del trabajador, sino que la empresa lo pone de sus ingresos. d) El procedimiento de selección no debe encontrarse suspendido por una acción de supervisión del OSCE. Acreditar experiencia en ejecución de obras culminada en el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: – Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de participación en consorcio de ser el caso; descripción de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha de recepción de obra y monto final de obra (solo el componente de obra). 190.3. 2.1.4. h) No tener prohibiciones, incompatibilidades, antecedentes penales o policiales y sanciones. Inicio del plazo de ejecución de obra, 176.11. Para la persona jurídica extranjera no domiciliada se considera como domicilio el declarado en el formulario. El pronunciamiento sobre elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones y/o a las bases integradas, constituye un servicio prestado en exclusividad y se encuentra sujeto al pago del costo previsto en el TUPA del OSCE. 43.447 ... actualizado de la ley N° 19.175, ... 1.- Nómbrase, a contar del 11 de marzo de 2022, a Scarlett Beatriz Valdés Pizarro, cédula. La implementación del RNA-OSCE implica la desactivación de la Nómina de Profesionales Aptos para Designación Residual del OSCE y del Registro Nacional de Árbitros a los que se hacía referencia en los artículos 191 y 201, respectivamente, del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. * Consultoría de obras culminadas en el extranjero, f) Procedimiento de reinscripción de consultores de obras, persona natural extranjera, g) Procedimiento de reinscripción de consultores de obras, persona jurídica nacional. Actualizado al 30/12/2022. Que, el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1444, Decreto Legislativo que modificó la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado … 4. Texto Original (BOA) Citas 15 … 139.2. – Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico. Proveedores de Bienes y Servicios. Los servidores deben cumplir las condiciones y requisitos previstos a continuación. Ley Nº 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, a fin de incorporar la causal de afectación de actividades productivas o de abastecimiento por crisis … Código Penal peruano [actualizado 2022] Legislación Básica. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”. – Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista principal, el cual indique: entidad contratante, procedimiento de selección, subcontratista; supervisor de obra, ubicación de la obra, objeto del subcontrato de obra, fecha de suscripción del subcontrato, monto del subcontrato, plazo de ejecución del subcontrato de obra, días de ampliación de plazo otorgado, fecha de culminación del subcontrato de obra, fecha de recepción del subcontrato de obra, fecha de liquidación del subcontrato de obra, número de adicionales del subcontrato de obra, monto de las penalidades por retraso u otro; monto de los adicionales del subcontrato de obra, monto de los deductivos del subcontrato de obra, y monto total del subcontrato de obra. Contar con experiencia como consultor de obras o ejecutor de obras, según corresponda. 126.1 El Tribunal tramita el recurso de apelación conforme a las siguientes reglas: d) La Sala puede solicitar información adicional a la Entidad, al impugnante y a terceros a fin de recabar la documentación necesaria para mejor resolver, antes y/o, luego de realizada la respectiva audiencia pública. En todos los casos, la antigüedad requerida respecto de los trabajos de ejecución de obra es la misma que se establece para los requisitos de calificación en los procedimientos de selección de Licitación Pública, la que se mide desde la fecha de recepción de la obra hasta la fecha de su registro en el módulo de experiencia. Constancia de capacidad libre de contratación, Artículo 36. 5. Adicionalmente, para el caso de supervisión de obra, número de adicionales de obra, monto de los adicionales y de los deductivos de obra y el monto total de obra (solo el componente de obra). Resolucion-de-Alcaldia-Nro-665-2022 - Read online for free. El consultor de obra podrá acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas en el extranjero y/o en el Perú fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado según lo siguiente: En caso de consultoría de obras culminadas en el extranjero: – Copia del contrato de consultoría de obras. el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictar otras disposiciones relacionadas con el Sistema Nacional de … Organización de la Entidad para las contrataciones, Artículo 9. Con la creación de la Ley Crecer Juntos se derogó la ley de "salas cuna", pero en la … Las circunstancias invocadas para diferir el inicio del plazo de ejecución de la obra, se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.”, “Artículo 178. 3. a) Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado, indicando el nombre la Entidad, el nombre del funcionario o servidor que solicita la consulta, domicilio, teléfono y correo electrónico donde el solicitante autoriza las notificaciones relacionadas a la consulta. 5.1 Son condiciones para solicitar la constancia de capacidad libre de contratación: a) Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras. Conclusiones: 3.1 El Principio de Legalidad, reconocido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N°... La bancada de Renovación Popular (RP), a través del congresista José Cueto, presentó una Denuncia Constitucional contra Francisco Sagasti, ex presidente de la república,... ¡Atención! e) Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras. Acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas en el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: – Copia del documento de aprobación del expediente técnico, emitido por la autoridad competente u órgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la naturaleza de la consultoría de obra, h) Procedimiento de reinscripción de consultores de obras, persona jurídica extranjera, a) Procedimiento de inscripción de ejecutores de obras, persona natural nacional. – Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, que contenga la siguiente información: el nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de cada uno de los consorciados con su respectivo porcentaje de participación (y la responsabilidad de cada uno de ellos de ser el caso); ubicación de la obra, descripción de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de culminación de obra, fecha de recepción de obra, monto total de obra (solo el componente de obra). 178.6. b) Procedimiento de inscripción de ejecutores de obras, persona natural extranjera. b) En el caso de la persona jurídica nacional: b.1) Estar constituida conforme a la Ley aplicable. La antigüedad máxima de permanencia de la obra en el módulo del registro de experiencia, es la misma que se establece para los requisitos de calificación en los procedimientos de selección de Licitación Pública, la cual se mide desde la fecha de recepción de la obra. … 6.3. Modifícanse los artículos 5, 9, 16, 17, 20, 36, 37, 42, 52, 53, 72, 73, 81, 83, 98, 107, 109, 126, 139, 142, 176, 178, 190, 212, 213, 225, 230, 231, 244; la Segunda Disposición Complementaria Final; así como la Tercera y Décima Disposiciones Complementarias Transitorias del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en los siguientes términos: “Artículo 5. h) Procedimiento de reinscripción de ejecutores de obras, persona jurídica extranjera, 3. 107.3. c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. . REQUISITOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD. El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna. e) No tener más de dos (02) recusaciones fundadas resueltas por el OSCE y/o por cualquier otra institución arbitral en arbitrajes sobre contrataciones con el Estado, en los dos (2) últimos años. Suspensión del plazo de ejecución, Artículo 190. Que, el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1444, Decreto Legislativo que modificó la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (en adelante el Reglamento del TUO de la LCE), el mismo que ha sido modificado sucesivamente mediante Decreto Supremo Nº 377-2019-EF, Decreto … 72.10. Las ofertas incluyen todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoría u obra a adquirir o contratar. Este dinero no sale del salario del trabajador, sino que la empresa lo pone de sus ingresos. 30 julio, 2021 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, con sus respectivas modificaciones. ... REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. l) No encontrarse involucrado en hechos o circunstancias que representen razonablemente un potencial riesgo para el interés público y que por su importancia afecten o pongan en duda seriamente su idoneidad moral o profesional. b) Procedimiento de inscripción o reinscripción de proveedores de bienes y servicios, persona jurídica extranjera no domiciliada con representante legal o apoderado en el Perú. 6. 3. Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ancash cuando: 15.2 Definitivamente: a) Se produzca la vacancia del cargo por cualquiera de las causales de cese establecidas en la presente Ley (…)”. l) Los sometidos a procedimiento concursal. 4. a.3) Para el caso de consultorías de obra: aquellas vinculadas a proyectos de inversión declarados viables conforme a la normativa de la materia cuyos montos de inversión superen los veinte millones y 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00). Regístrese, comuníquese y publíquese. El presente artículo también resulta aplicable para los contratos de consultoría en lo que corresponda, salvo la Selección de Consultores Individuales.”. – Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas. r) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa, así como en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala práctica profesional, en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido por el tiempo que establezca la Ley de la materia, y en todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. Nº 308-2022-EF) | Actualidad Gubernamental La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización de sustitución del personal. Asimismo, las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado se publican en el portal institucional del OSCE. Consultas, observaciones e integración de bases, Artículo 83. a.1) Que, la persona natural se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles. b.4) Contar con representante legal inscrito en la SUNARP, con facultades de representación en procedimientos administrativos ante entidades públicas. El consultor de obra podrá acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas en el extranjero y/o en el Perú fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado según lo siguiente: d) Procedimiento de inscripción de consultores de obras, persona jurídica extranjera. Con la nueva ley de pensiones, su aporte sube del 7.75 % al 8.75 %. El contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) días. El personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a sesenta (60) días. 4. 37.3. RESUMEN Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1444 se modificó la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fi n de impulsar la ejecución de políticas públicas nacionales … Que, el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. Inscripción y reinscripción en el RNP. Encargo a Organismos Internacionales. Versión actualizada por el Diario Oficial El Peruano a Julio de 2021 Para Descargar el documento haga Click Abajo ↓ en DOWNLOAD … – Copia del contrato de ejecución de obras. Son condiciones para solicitar la ampliación de la Categoría: a) Contar con inscripción vigente en el RNP como consultor de obras. Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial, según sea el caso, sea menor o igual a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00). DECRETO 186/2022, de 28 de diciembre, ... por el que se aprueba el Reglamento que regula el Observatorio de las Migraciones y la Diversidad Cultural en Aragón. b) Los Magistrados, con excepción de los Jueces de Paz. RESUMEN DE LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO Enviado por Peter Abraham Pescoran Alvarado • 10 de Julio de 2022 • Documentos de Investigación • 1.814 Palabras (8 Páginas) • 178 Visitas Página 1 de 8 RESUMEN DE LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL. Texto Único Ordenado DE LA LEY Nº 30225 Y Reglamento - Actualizado ... Asignatura Contratos (00415) Año académico 2022/2023 ¿Ha sido útil? b.1) El ejecutor de obras persona natural y jurídica, así como el consultor de obras persona jurídica debe: b.1.1) Contar con calificación (0) Normal, según el último reporte de la Central de Riesgos de la SBS o no encontrarse reportado a dicha Central de Riesgos. 4. En caso de consorcios, se adjunta copia de la promesa de consorcio legalizada del expediente de contratación. j) Los funcionarios y servidores públicos, en los casos que tengan relación directa con la Entidad o Sector en que laboren y dentro de los márgenes establecidos por las normas de incompatibilidad vigentes. En caso no cumpla con la condición de solvencia, respecto a los ratios de “endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe presentar cronograma mensual de las amortizaciones durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el “total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, debidamente firmados. 190.2. Impedimentos para ser árbitro, Artículo 244. 139.1. Para mayor ilustración, puede revisarse el Cuadro Comparativo del Reglamento de la Ley N° 30225, … 3. Los profesionales y técnicos que requieran ser certificados inician el procedimiento administrativo de certificación a través del Sistema Informático de Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN) presentando los siguientes requisitos: b.1) Nivel 1 Básico: Documento escaneado de la constancia de egresado de educación superior técnica o universitaria. Solicitud al OSCE según el Formulario aprobado. c.2) El objeto social, los fines y/o actividades correspondan a la provisión de bienes y/o servicios, según el caso, y estar inscritos ante la autoridad competente en su lugar de constitución. En el caso de personas jurídicas extranjeras domiciliadas se considera la información de la matriz. Para su inscripción en el RNA – OSCE, los profesionales presentan los siguientes requisitos: a) Número de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE. El objeto social corresponde a la ejecución de obras y/o consultoría de obras, y estar inscrito en la SUNARP. 2.1. Acreditar experiencia en ejecución de obras culminadas en el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: * Ejecución de obras culminadas en el Perú. complementaria transitoria del Reglamento de la ley n° 30225, ley de contrataciones del estado 2.1. “Artículo 139. Que, lo establecido en el Decreto Supremo Nº 042-2022-RE, se encuentra alineado con lo dispuesto en la referida Ley Nº 29963 y con la Ley Nº 30154 “Ley que regula un procedimiento especial de contratación para la realización en el Perú de transmisiones del mando supremo y de cumbres internacionales declaradas de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con … 2.1.2. En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el proveedor debe consignar en el formulario electrónico los Estados Financieros Situacionales, a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio económico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los parámetros de medición de solvencia económica establecidos para el RNP. 139.3. Oscar Quispe. b) No encontrarse sancionado por el Tribunal. f) Procedimiento de reinscripción de ejecutores de obras, persona natural extranjera. de conformidad con el texto único ordenado de la ley n° 30225, ley de contrataciones del estado, aprobado por decreto supremo n° 082-2019-ef; el reglamento de la ley n° 30225, ley de contrataciones del estado, aprobado mediante decreto supremo n° 344-2018-ef y modificatorias; el reglamento de organización y funciones del ositran, aprobado por … “Segunda. Según lo dispuesto en los literales a), b) y c) del artículo 52 de la Ley, el OSCE adopta las medidas necesarias para ejercer la supervisión de las contrataciones, pudiendo requerir para tal efecto, a través del SEACE u otro medio, información y la colaboración de todas las Entidades que correspondan. Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, son profesionales y/o técnicos certificados. “Artículo 36. j) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda; k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente; l) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente; m) El resumen ejecutivo, cuando corresponda; y. n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación. “Artículo 126. 30225 (publicada el 11 de julio de 2014) – Modificación 1: Decreto Legislativo Nro. Acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas en el Perú y/o en el extranjero según lo siguiente: 4. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 142.7 del artículo 142, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión. e) Que el proveedor cuente con la capacidad libre de contratación necesaria por el monto con el cual participa en el procedimiento de selección; y, en el caso de consorcios, por el monto del porcentaje de obligaciones. 3. f.2) De ser docente, copia del documento que consigne la información mínima siguiente: identificación del centro de estudios, expedido y firmado por la autoridad competente, nombre del solicitante, materia de la especialización que se dictó y los años, semestres u horas académicas dictadas. 142.7. equipamiento, mobiliario y software, exceptuándose de la aplicación de la presente Ley. 178.3. Si deseas publicar con nosotros escríbenos al correo. Centros de administración de la Junta de Resolución de Disputas, 244.3. – Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de participación en consorcio de ser el caso; descripción de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripción del contrato, monto del contrato, plazo de ejecución, fecha de culminación de obra, fecha de recepción de obra y monto final de obra (solo el componente de obra). a.3) Nivel 3 Avanzado, mínimo 58 puntos. Cuando se resuelva el contrato de supervisión, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de ejecución de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor. complementaria transitoria del Reglamento de la ley n° 30225, ley de contrataciones del estado 2.1. Inicio Legislacion; Diario Oficial El Peruano; 8 de Diciembre de 2022; Resolucion N° 2625-2022-MP-FN, Nombran Fiscal Adjunta Provincial Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de Lima Este, designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho … La emisión de las opiniones constituye un servicio prestado en exclusividad, las cuales se solicitan mediante el servicio de consultas del sector privado o sociedad civil sobre la normativa de contrataciones del Estado, sujeto al pago del costo previsto en su TUPA; y el servicio de consultas de entidades públicas sobre la normativa de contrataciones del Estado que es gratuito.”, “Tercera. El OSCE implementa el Sistema Electrónico Arbitral (SEA-OSCE) como principal herramienta virtual para la sistematización de la información arbitral a su cargo, conforme a lo establecido en la Directiva que se apruebe para tal fin.”. Contenido del expediente de contratación. La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo. – Copia del contrato de ejecución de obra. Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ancash cuando: 15.2 Definitivamente: a) Se produzca la vacancia del cargo por cualquiera de las causales de cese establecidas en la presente Ley (…)”. En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido, la Entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. * Subcontratos de ejecución de obras al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado. Consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado. Pronunciamiento sobre elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones y/o a las bases integradas. así también, se encargó a las oficinas administrativas correspondientes continuar con la documentación, a fin de cumplir con el reglamento de la ley n° 30225, ley de contrataciones con el estado y sus modificatorias; que, mediante comunicación n° 2322-2022/diga, de fecha 24 de octubre de 2022, el director general de administración solicita la … Se encuentran impedidos para ejercer la función de árbitro: a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Ministros de Estado, los Viceministros, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos. Además del cumplimiento de las condiciones antes descritas, los proveedores cumplen, en cada caso, las siguientes: 2.1.4.1. 3. 2.4. k) No haber sido excluido y/o suspendido de otros registros o nóminas de árbitros por cuestionamientos a la ética. “Artículo 52. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del último ejercicio económico; o en su defecto, copia de los Estados Financieros Auditados consolidados en los que se pueda evidenciar de forma individual la información financiera de la empresa que solicita su inscripción; en ambos casos, debe contener como mínimo la copia del Dictamen de auditor independiente, y las copias del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables respectivas. “Artículo 73. 42.3. 1. La designación del Centro se realiza de común acuerdo entre las partes y se encuentra plenamente identificado en el acuerdo. – Ley de Contrataciones del Estado 30225: Ley Nro. En ambos casos, si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. En todos los casos, la antigüedad requerida respecto de los trabajos de consultoría de obra es la misma que se establece para los requisitos de calificación en los procedimientos de selección de Concurso Público, la misma que se mide desde la fecha de culminación de la consultoría de obra hasta la fecha de su registro en el módulo de experiencia.